21天養成一個微習慣，而100天讓這個習慣固化成伴隨一生的行為。每天都堅持學習，留言、簽到，將有機會在考前一周獲獨家內部資料。今天是【大立行動派·百天過一建】的第82天，快和小編一起背一級建造師考試干貨吧!

 

《法規》

【第82天】

【考點展示】

建設工程施工合同糾紛適用于專屬管轄，應按照不動產糾紛確定管轄。不動產已登記的，以不動產登記簿記載的所在地為不動產所在地;不動產未登記的，以不動產實際所在地為不動產所在地。

【協議管轄】

合同當事人可以通過書面協議從被告住所地、合同履行地、原告住所地、合同簽訂地、標的物所在地(5家)法院中選擇確定一家管轄法院，并只能在約定的法院起訴。

如無約定、約定不明或約定錯誤，則向被告住所地或合同履行地法院起訴。

協議管轄有約定按協議，無約定則按被告住所地或者合同履行地。

【管轄權異議】當事人對管轄權有異議的，應當在提交答辯狀期間(即被告收到起訴狀副本之日起15日內)提出。未提出管轄權異議并應訴答辯的，視為受訴人民法院有管轄權，但違反級別管轄和專屬管轄的除外。

 

《管理》

【第82天】

【考點展示】

建設工程項目進度計劃的編制和調整方法

1.有分部工程雙代號網絡計劃如下圖所示，則工作C的自由時差為( )天。

A.1 B.2

C.3 D.0

2.已知工作A的緊后工作是B和C，B工作的最遲開始時間為第20天，最早開始時間為第14天，C工作的最遲完成時間為第16天，最早完成時間為第14天，A工作的自由時差為第5天，則A工作的總時差為( )天。

A.0 B.7

C.5 D.9

3.某分部工程時標網絡計劃如下圖所示，當計劃執行到第3周末時和第6周末時，檢查得到的實際進度如圖中的實際進度前鋒線所示，該圖說明( )。

A.第3周末檢查時預計工期拖后一周

B.工作A和工作D在第4周至第6周內實際進度正常

C.第6周末檢查時預計工期拖后一周

D.工作B和工作E在第4周至第6周內實際進度正常

E.第6周未檢查時工作G實際進度拖后一周

4.當計算工期超過計劃工期時，可壓縮關鍵工作的持續時間以滿足要求。在確定縮短持續時間的關鍵工作時，宜選擇( )。

A.有多項緊前工作的工作 B.縮短持續時間而不影響質量和安全的工作

C.有充足備用資源的工作 D.縮短持續時間所增加的費用相對較少的工作

E.單位時間消耗資源量大的工作

5.關于網絡計劃關鍵線路的說法，正確的有()。

A.單代號網絡計劃中由關鍵工作組成的線路

B.總持續時間最長的線路

C.時標網絡計劃中沒有波形線的線路

D.雙代號網絡計劃中沒有虛箭線的線路

E.雙代號網絡計劃中由關鍵節點連成的線路

【參考答案】

1.D(自由時差：不影響緊后工作最早開始時間，本工作可以利用的機動時間。緊后工作H，只要C做完就可以開始，所以C的自由時差為0);2.B;3.AC;4.BCD;5.BC

 

《經濟》

【第82天】

【考點展示】

 

《建筑》

【第82天】

【考點展示】

隱蔽工程驗收的質量責任

1.驗收程序

(1)承包人首先應自檢

(2)自檢合格， 48 小時向監理人提交《隱蔽工程報驗單》并附相關質量證明材料

(3)監理人審查資料合格后，到現場檢查實體

(4)審查和檢查均合格，專監簽字，承包人方可進行下道工序

(5)如資料審查或實體檢查不合格，承包人應按監理人要求整改、自檢合格后重新報驗

2.重新檢驗

(1)無論監理人是否組織過驗收，當要求重新檢驗時，承包人應按要求鉆孔探測并覆蓋

(2)如重新檢驗合格，費用、工期、利潤由發包人承擔

(3)如重新檢驗不合格，費用、工期、利潤由承包人承擔，承包人按監理人要求整改，自檢合格后， 重新報驗。

3.私自隱蔽

是指承包單位昨晚隱蔽工程，直接覆蓋了，根本沒有走報驗程序，沒有向監理人申請檢驗。

如私自隱蔽，監理人應要求承包人鉆孔探測，不論是否合格，由此增加的費用由承包人承擔，延誤工期不予順延。如不合格，承包人應按監理人要求整改，自檢合格，重新報驗。

【考點解析】

*監理人審查資料合格后，到現場檢查實體

監理人先在辦公室審查書面文件，書面材料合格了再到現場檢查實體;如果書面材料都不合格，就先不用去現場，直接把材料退回去修改完善，書面合格了才去現場檢查實體

*無論監理人是否組織過驗收，當要求重新檢驗時，承包人應按要求鉆孔探測并覆蓋

正常情況下，承包人干完活，自檢合格提交申請，監理人在規定的時間里需要到現場檢驗。如果過了這個時間監理人不到現場檢驗，承包人就有權覆蓋。

但是不管監理人到現場檢驗了也好，根本沒去現場檢驗，隱蔽工程被施工單位覆蓋了。如果監理人要求重新檢驗，那么承包人無權拒絕監理人。不能說我讓你來撿你不來，現在我已經覆蓋了你又要檢驗了，這樣說是不可以的。只要監理人要求了，那么承包人必須按要求進行鉆孔、探測，再重新覆蓋。

*如重新檢驗合格，費用、工期、利潤由發包人承擔

如果重新檢驗合格了，那么費用肯定由發包人承擔，延誤的工期要順延。而且重新檢驗相當于讓承包人多干了一份活，所以還要向承包人支付一定的利潤

*如重新檢驗不合格，費用、工期、利潤由承包人承擔，承包人按監理人要求整改，自檢合格后，重新報驗

如果重新檢驗不合格，承包人只能自認倒霉，費用、工期一切免談，更不要提利潤。而且不合格還需要承包人進行整改，再自檢，再向監理人報驗，相當于重新走一遍隱蔽工程的驗收程序。

 

《機電》

【第82天】

【案例題】

56.組織設計交底、施工方案交底內容P295(300)

答案：施工組織設計交底的內容包括:工程特點、難點、主要施工工藝及施工方法、進度安排、組織機構設置與分工及質量、安全技術措施等。

施工方案交底交底內容為該工程的施工程序和順序、施工工藝、操作方法、要領、質量控制、安全措施等。

57.技術交底主要包括——P315(319)

技術交底主要包括施工工藝與方法、技術要求、質量要求、安全要求及其他要求等。

58.施工機械選擇原則——P312(P316)

施工機械設備的選擇原則是:切合需要，實際可能，經濟合理。

59.進場的施工機械應達到什么要求P312(P316)倒數第6行

答案：進入現場的施工機械應進行安裝驗收，保持性能、狀態完好，做到資料齊全、準確，屬于特種設備的應履行報檢程序。

60.關于起重作業的“十不吊”

堅持做到“十不吊”。起重量在100t 及以上的(針對進口的特大型起重機械)起重機的操作人員必須經過針對本機性能的專門培訓。

備注：不考察十不吊具體有哪些內容，給出案例背景判斷可不可以進行吊裝作業。

 

《市政》

【第82天】

【問題】

【答案】

6.A 7.C 8.A 9.B l0.B

 

《公路》

【第82天】

【考點展示】

二、鉆眼爆破掘進施工技術要點

(一)鉆眼機具：隧道工程中常使用的鑿巖機有風動鑿巖機和液壓鑿巖機。

(二)炮眼布置和周邊眼的控制爆破：目前現場多采用直眼掏槽。

2.輔助眼布置：輔助眼的作用是進一步擴大掏槽體積和增大爆破量，并為周邊眼創造有利的爆破條件。

3.周邊眼布置：周邊眼的作用是爆破后使坑道斷面達到設計的形狀和規格。

(1)光面爆破的特點

光面爆破是指爆破后斷面輪廓整齊，超挖和欠挖符合規定要求的爆破，其主要標準是：

①開挖輪廓成型規則，巖面平整;

②巖面上保存50%以上孔痕，且無明顯的爆破裂縫;

③爆破后圍巖壁上無危石。

為了獲得良好的光面爆破效果，可采取以下技術措施：

①適當加密周邊眼。

④采用小直徑藥卷不耦合裝藥結構。

⑤保證光面爆破眼同時起爆。

(2)光面爆破的主要參數及技術措施

光面爆破的主要參數包括周邊眼的間距、光面爆破層的厚度、周邊眼密集系數、周邊眼的線裝藥密度等。

(3)預裂爆破

預裂爆破實質上也是光面爆破的一種形式，其爆破原理與光面爆破原理相同。只是在爆破的順序上，光面爆破是先引爆掏槽眼，接著引爆輔助眼，最后才引爆周邊眼;而預裂爆破則是首先引爆周邊眼，使沿周邊眼的連心線炸出平順的預裂面。

 

《水利》

【第82天】

【考點展示】

1F420044 施工合同管理(6)

八、保險

(一)工程保險

除專用合同條款另有約定外，承包人應以發包人和承包人的共同名義向雙方同意的保險人投保建筑工程一切險、安裝工程一切險。

(二)人員工傷事故的保險

1.承包人員工傷事故的保險

承包人應依照有關法律規定參加工傷保險，為其履行合同所雇用的全部人員，繳納工傷保險費，并要求其分包人也進行此項保險。

2.發包人員工傷事故的保險

發包人應依照有關法律規定參加工傷保險，為其現場機構雇用的全部人員，繳納工傷保險費，并要求其監理人也進行此項保險。

3.人身意外傷害險

(1)發包人應在整個施工期間為其現場機構雇用的全部人員，投保人身意外傷害險，繳納保險費，并要求其監理人也進行此項保險。

(2)承包人應在整個施工期間為其現場機構雇用的全部人員，投保人身意外傷害險，繳納保險費，并要求其分包人也進行此項保險。

4.第三者責任險

(1)第三者責任系指在保險期內，對因工程意外事故造成的、依法應由被保險人負責的工地上及毗鄰地區的第三者人身傷亡、疾病或財產損失(本工程除外)，以及被保險人因此而支付的訴訟費用和事先經保險人書面同意支付的其他費用等賠償責任。

(2)在缺陷責任期終止證書頒發前，承包人應以承包人和發包人的共同名義，投保第三者責任險。

5.其他保險

除專用合同條款另有約定外，承包人應為其施工設備、進場的材料和工程設備等辦理保險。

九、不可抗力

(一)不可抗力的確認

1.不可抗力是指承包人和發包人在訂立合同時不可預見，在工程施工過程中不可避免發生并不能克服的自然災害和社會性突發事件，如地震、海嘯、瘟疫、水災、騷亂、暴動、戰爭和專用合同條款約定的其他情形。

2.不可抗力發生后，發包人和承包人應及時認真統計所造成的損失，收集不可抗力造成損失的證據。合同雙方對是否屬于不可抗力或其損失的意見不一致的，由監理人商定或確定。發生爭議時，按爭議的約定辦理。

(三)不可抗力后果及其處理

1.不可抗力造成損害的責任(考點)

除專用合同條款另有約定外，不可抗力導致的人員傷亡、財產損失、費用增加和(或)工期延誤等后果，由合同雙方按以下原則承擔：(誰的損失誰承擔)

(1)永久工程，包括已運至施工場地的材料和工程設備的損害，以及因工程損害造成的第三者人員傷亡和財產損失由發包人承擔;

(2)承包人設備的損壞由承包人承擔;

(3)發包人和承包人各自承擔其人員傷亡和其他財產損失及其相關費用;

(4)承包人的停工損失由承包人承擔，但停工期間應監理人要求照管工程和清理、修復工程的金額由發包人承擔;

(5)不能按期竣工的，應合理延長工期，承包人不需支付逾期竣工違約金。發包人要求趕工的，承包人應采取趕工措施，趕工費用由發包人承擔。

2.延遲履行期間發生的不可抗力

合同一方當事人延遲履行，在延遲履行期間發生不可抗力的，不免除其責任。

3.避免和減少不可抗力損失

不可抗力發生后，發包人和承包人均應采取措施盡量避免和減少損失的擴大，任何一方沒有采取有效措施導致損失擴大的，應對擴大的損失承擔責任。

4.因不可抗力解除合同

(1)合同一方當事人因不可抗力不能履行合同的，應當及時通知對方解除合同。

(2)合同解除后，承包人應撤離施工場地。已經訂貨的材料、設備由訂貨方負責退貨或解除訂貨合同，不能退還的貨款和因退貨、解除訂貨合同發生的費用，由發包人承擔，因未及時退貨造成的損失由責任方承擔。

十、違約

(一)承包人違約(工期、質量)

(二)發包人違約(工期、費用)

十一、索賠

(一)承包人索賠

1.承包人提出索賠程序

(1)承包人應在知道或應當知道索賠事件發生后28天內，向監理人遞交索賠意向通知書，并說明發生索賠事件的事由。承包人未在前述28天內發出索賠意向通知書的，喪失要求追加付款和(或)延長工期的權利;

(2)承包人應在發出索賠意向通知書后28天內，向監理人正式遞交索賠通知書。索賠通知書應詳細說明索賠理由以及要求追加的付款金額和(或)延長的工期，并附必要的記錄和證明材料;

(3)索賠事件具有連續影響的，承包人應按合理時間間隔繼續遞交延續索賠通知，說明連續影響的實際情況和記錄，列出累計的追加付款金額和(或)工期延長天數;

(4)在索賠事件影響結束后的28天內，承包人應向監理人遞交最終索賠通知書，說明最終要求索賠的追加付款金額和延長的工期，并附必要的記錄和證明材料。

2.承包人索賠處理程序

(1)監理人收到承包人提交的索賠通知書后，應及時審查索賠通知書的內容、查驗承包人的記錄和證明材料，必要時監理人可要求承包人提交全部原始記錄副本。

(2)監理人應商定或確定追加的付款和(或)延長的工期，并在收到上述索賠通知書或有關索賠的進一步證明材料后的42天內，將索賠處理結果答復承包人。

(3)承包人接受索賠處理結果的，發包人應在作出索賠處理結果答復后28天內完成賠付。承包人不接受索賠處理結果的，按爭議約定辦理。

3.承包人提出索賠的期限

(1)承包人接受了完工付款證書后，應被認為已無權再提出在合同工程完工證書頒發前所發生的任何索賠。

(2)承包人提交的最終結清申請單中，只限于提出合同工程完工證書頒發后發生的索賠。提出索賠的期限自接受最終結清證書時終止。

 

獲取更多資料

　　請關注“一級建造師備考助手”微信公眾號

 

　掃一掃：一級建造師·備考助手

 

　　免費獲取“大立行動派·百天過一建”法規、管理、經濟、建筑、市政、機電、公路、水利學習任務

 

 

相關鏈接：

 

        【大立行動派·百天過一建】•第81天超濃縮干貨! 

       【大立行動派·百天過一建】•第80天超濃縮干貨!

      【大立行動派·百天過一建】•第79天超濃縮干貨!

        【大立行動派·百天過一建】•第78天超濃縮干貨!

         【大立行動派·百天過一建】•第77天超濃縮干貨! 

        【大立行動派·百天過一建】•第76天超濃縮干貨!

        【大立行動派·百天過一建】•第74天超濃縮干貨!

        【大立行動派·百天過一建】•第73天超濃縮干貨! 

　　【大立行動派·百天過一建】•第72天超濃縮干貨!

        【大立行動派·百天過一建】•第71天超濃縮干貨!

        【大立行動派·百天過一建】•第70天超濃縮干貨!

        【大立行動派·百天過一建】•第68天超濃縮干貨!

        【大立行動派·百天過一建】•第67天超濃縮干貨!

　　【大立行動派·百天過一建】•第66天超濃縮干貨!

　　【大立行動派·百天過一建】•第65天超濃縮干貨!

　　【大立行動派·百天過一建】•第64天超濃縮干貨!

　　【大立行動派·百天過一建】•第63天超濃縮干貨!

　　【大立行動派·百天過一建】•第61天超濃縮干貨!

　　【大立行動派·百天過一建】•第60天超濃縮干貨!

　　【大立行動派·百天過一建】•第59天超濃縮干貨!