2020年廣東、浙江、河北、內(nèi)蒙古二級建造師考試時間為12月5日-12月6日，為幫助考生考后及時估分對答案，大立教育為大家整理了2020年二級建造師《法律法規(guī)》考試真題及答案解析。考生可提前收藏本頁，屆時，大立教育會及時更新相關(guān)信息。

　　1關(guān)于不可抗力的說法，正確的是()

　　A不可抗力包括主觀情況與客觀情況

　　B法定的免責(zé)事由主要限于不可抗力

　　C因不可抗力不能履行合同的，全部免除責(zé)任

　　D當(dāng)事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的，可以免除責(zé)任

　　【參考答案-】B

　　2承包人可以解除建設(shè)工程施工合同的情形是()

　　A發(fā)包人提供的主要建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備不符合強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的

　　B發(fā)包人不履行合同約定的協(xié)助義務(wù)的

　　C發(fā)包人未按約定支付工程價款，致使承包人無法施工，且在催告的合理期限內(nèi)仍未履行相應(yīng)義務(wù)的

　　D發(fā)包人遲延履行主要債務(wù)的

　　【參考答案】C

　　3在建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)中，關(guān)于中標(biāo)的說法，正確的是(

　　A國有資金占控股或者主導(dǎo)地位的依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)確定排名第一的中標(biāo)候選人為中標(biāo)人

　　B招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)授權(quán)評標(biāo)委員會直接確定中標(biāo)人

　　C.中標(biāo)候選人的經(jīng)營、財務(wù)狀況發(fā)生較大變化的，取消其中標(biāo)資格

　　D排名第一的中標(biāo)候選人放棄中標(biāo)的，招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)重新招標(biāo)

　　【參考答案】A

　　4根據(jù)《工傷保險條例》職工因工作遭受事故傷害或者患職業(yè)病需要暫停工作接受工傷醫(yī)療的，其停工留薪期一般不超過()

　　A.3個月

　　B.6個月

　　C.12個月

　　D9個月

　　【參考答案】C

　　5下列證據(jù)中，可以單獨(dú)作為認(rèn)定民事訴訟案件事實(shí)依據(jù)的是()

　　A未成年人所作的與其年齡和智力狀況不相當(dāng)?shù)淖C言

　　B.一方當(dāng)事人提出、對方當(dāng)事人認(rèn)可的書證原件

　　C.與一方當(dāng)事人或者其代理人有利害關(guān)系的證人出具的證言

　　D無法與原件原物核對的復(fù)印件、復(fù)制品

　　【參考答案】B

　　6關(guān)于建設(shè)工程施工總承包單位依法將建設(shè)工程進(jìn)行分包，有關(guān)安全生產(chǎn)責(zé)任的說法正確的是()

　　A分包工程的安全生產(chǎn)由分包單位獨(dú)立承擔(dān)責(zé)任

　　B分包工程的安全生產(chǎn)由施工總承包單位承擔(dān)全部責(zé)任

　　C分包合同應(yīng)當(dāng)明確總、分包單位各自的安全生產(chǎn)責(zé)任

　　D施工總承包單位和分包單位對施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)承擔(dān)同等責(zé)任

　　【參考答案-】C

　　7關(guān)于工程質(zhì)量檢測的說法，正確的是()

　　A檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立檔案管理制度，并應(yīng)當(dāng)單獨(dú)建立檢測結(jié)果不合格項(xiàng)目臺賬

　　B由施工企業(yè)委托具有相應(yīng)資質(zhì)的檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測

　　C檢測機(jī)構(gòu)可以監(jiān)制建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備

　　D檢測報告經(jīng)建設(shè)單位或者工程監(jiān)理單位確認(rèn)后由建設(shè)單位歸檔

　　【參考答案-】A

　　8關(guān)于施工合同解除后法律后果的說法，正確的是()

　　A施工合同解除后，已經(jīng)完成的建設(shè)工程質(zhì)量不合格，經(jīng)修復(fù)后質(zhì)量合格的，發(fā)包人應(yīng)當(dāng)

　　按照約定向承包人支付相應(yīng)的工程價款，修復(fù)費(fèi)用由發(fā)包人承擔(dān)

　　B施工合同解除后，已經(jīng)完成的建設(shè)工程質(zhì)量不合格，經(jīng)修復(fù)后質(zhì)量仍不合格的承包人

　　請求支付工程價款的，發(fā)包人應(yīng)當(dāng)視情況支付工程價款

　　C施工合同解除后，合同雙方權(quán)利義務(wù)不再履行已經(jīng)完成的建設(shè)工程質(zhì)量合

　　格的，發(fā)包也無需向承包人支付工程價款

　　D因一方違約導(dǎo)致施工合同解除的，違約方應(yīng)當(dāng)賠償因此給對方造成的損失

　　【參考答案】D

　　9在建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)中，關(guān)于投標(biāo)報價的說法，正確的是

　　A招標(biāo)人可以與中標(biāo)人就其投標(biāo)報價進(jìn)行談判

　　B投標(biāo)報價可以低于工程成本

　　C投標(biāo)報價不得低于最低投標(biāo)限價總價

　　D投標(biāo)報價高于最高投標(biāo)限價總價的，應(yīng)當(dāng)否決其投標(biāo)

　　【參考答案】D

　　10.關(guān)于合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓的說法，正確的是(

　　A債權(quán)人轉(zhuǎn)讓權(quán)利的通知可以撤銷

　　B債權(quán)人轉(zhuǎn)讓債權(quán)的應(yīng)當(dāng)經(jīng)債務(wù)人同意

　　C.債務(wù)人接到債權(quán)轉(zhuǎn)讓通知后，債務(wù)人對讓與人的抗辯，可以向受讓人主張

　　D債權(quán)人轉(zhuǎn)讓權(quán)利的，受讓人不能取得與債權(quán)有關(guān)的從權(quán)利

　　【參考答案-】C

　　11.下列措施中，屬于政府政策引導(dǎo)建筑節(jié)能技術(shù)進(jìn)步相應(yīng)的節(jié)能激勵措施的是(

　　A鼓勵私募基金

　　B低價出讓土地

　　C財政安排節(jié)能專項(xiàng)資金

　　D能源消費(fèi)實(shí)行包費(fèi)制

　　【參考答案】C

　　12關(guān)于記入注冊建造師執(zhí)業(yè)信用檔案的說法，正確的是(

　　A注冊建造師無正當(dāng)理由拒絕或者未及時簽字蓋章的，記入注冊建造師執(zhí)業(yè)信用檔案

　　B注冊建造師不配合辦理交接手續(xù)的，視情況記入注冊建造師執(zhí)業(yè)信用檔案

　　C注冊建造師透露建設(shè)單位商業(yè)信息的，記入注冊建造師執(zhí)業(yè)信用檔案

　　D注冊建造師修改施工文件的，記入注冊建造師執(zhí)業(yè)信用檔案

　　【參考答案-】A

　　13關(guān)于委托合同的說法，正確的是()

　　A經(jīng)受托人同意，委托人在受托人之外委托第三人處理委托事務(wù)給受托人造成損失的

　　委托人不再承擔(dān)責(zé)任

　　B委托人喪失民事行為能力的，受托人不得繼續(xù)處理委托事務(wù)

　　C無償?shù)奈泻贤蚴芡腥说倪^失給委托人造成損失的，受托人應(yīng)當(dāng)賠償損失

　　D經(jīng)委托人同意，受托人轉(zhuǎn)委托的，委托人可以就委托事務(wù)直接指示轉(zhuǎn)委托的第三人，委

　　托人僅就第三人的選任及其對第三人的指示承擔(dān)責(zé)任

　　【參考答案-】D

　　14在建設(shè)工程施工合同履行中，建設(shè)單位沒有及時檢查隱蔽工程，承包人()

　　A只能順延工期，無權(quán)要求賠償停工、窩工損失

　　可以順延工期并要求賠償停工窩工損失

　　C可以順延工期，對隱蔽工程的質(zhì)量缺陷不承擔(dān)責(zé)任

　　D既無權(quán)順延工期，也無權(quán)要求賠償停工窩工損失

　　【參考答案-】B

　　15某工程施工現(xiàn)場發(fā)生了生產(chǎn)安全事故，造成12人死亡，5000萬元直接經(jīng)濟(jì)損失根據(jù)《生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理?xiàng)l例》該事故屬于()

　　A.一般事故

　　B重大事故

　　A較大事故

　　D特別重大事故

　　【參考答案-】B

　　16.關(guān)于建設(shè)工程價款優(yōu)先受償權(quán)的說法，正確的是(

　　A優(yōu)先受償權(quán)的行使期限為6個月，自工程實(shí)際完工之日起算

　　B抵押權(quán)優(yōu)先于優(yōu)先受償權(quán)

　　C優(yōu)先受償權(quán)的范圍包括逾期支付建設(shè)工程價款的違約金

　　D承包人就商品房享有的工程價款優(yōu)先受償權(quán)不得對抗已支付全部或者大部分購買商品房款項(xiàng)的買受人

　　【參考答案】D

　　17關(guān)于建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書期限延續(xù)的說法，正確的是(

　　A企業(yè)資質(zhì)證書有效期為3年

　　B企業(yè)應(yīng)當(dāng)于資質(zhì)證書有效期屆滿5個月前，向原資質(zhì)許可機(jī)關(guān)提出延續(xù)申請

　　C資質(zhì)許可機(jī)關(guān)途期未作出決定的視為準(zhǔn)予延續(xù)

　　D資質(zhì)許可機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)于資質(zhì)證書有效期屆滿1個月前作出是否準(zhǔn)予延續(xù)的決定

　　【參考答案-】C

　　18.根據(jù)《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》施工企業(yè)編制的本單位應(yīng)對生產(chǎn)安全事故的總體工作程序、措施和應(yīng)急預(yù)案體系的總綱，屬于()

　　A綜合應(yīng)急預(yù)案

　　B專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案

　　C現(xiàn)場處置方案

　　D特別應(yīng)急預(yù)案

　　【參考答案】A

　　19下列投標(biāo)人的競爭行為中，符合法律規(guī)定的是()

　　A投標(biāo)人利用其影響力影響招標(biāo)人，以謀取競爭優(yōu)勢

　　B投標(biāo)人在投標(biāo)文件中載明投標(biāo)報價下浮率

　　C投標(biāo)人給予招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)的工作人員財物，以謀取交易機(jī)會

　　D投標(biāo)人以行賄手段謀取中標(biāo)

　　【參考答案-】B

　　20關(guān)于民事案件開庭審理的說法，正確的是(

　　A除涉及國家秘密、商業(yè)秘密或者個人隱私的案件外人民法院均應(yīng)當(dāng)公開審理

　　B原告無正當(dāng)理由拒不到庭的，人民法院應(yīng)當(dāng)缺席判決

　　C人民法院對公開審理或者不公開審理的案件一律公開宣告判決

　　D人民法院宣判前，原告申請撤訴的，一律不予準(zhǔn)許

　　【參考答案】C

　　21關(guān)于聯(lián)合體投標(biāo)的說法，正確的是()

　　A招標(biāo)人接受聯(lián)合體投標(biāo)并進(jìn)行資格預(yù)審的，聯(lián)合體應(yīng)當(dāng)在提交資格預(yù)審申請文件后組成

　　B資格預(yù)審后聯(lián)合體增減、更換成員的，其投標(biāo)有效

　　C報標(biāo)人應(yīng)當(dāng)在資格預(yù)審公告，招標(biāo)公告或者投標(biāo)邀請書中載明是否接受聯(lián)合體投標(biāo)

　　D聯(lián)合體各方在同一招標(biāo)項(xiàng)目中以自己名義單獨(dú)投標(biāo)或者參加其他聯(lián)合體投標(biāo)的，相關(guān)投標(biāo)均有效

　　【參考答案】C

　　22關(guān)于施工企業(yè)項(xiàng)目經(jīng)理部的說法，正確的是()

　　A大中型施工企業(yè)應(yīng)當(dāng)在施工現(xiàn)場設(shè)立項(xiàng)目經(jīng)理部

　　B項(xiàng)目經(jīng)理部不具備法人資格，其與材料供應(yīng)商訂立的合同無效

　　C項(xiàng)目經(jīng)理是項(xiàng)目經(jīng)理部的法定代理人

　　D項(xiàng)目經(jīng)理部行為的法律后果由施工企業(yè)承擔(dān)

　　【參考答案】D

　　23導(dǎo)致委托代理終止的情形是()

　　A代理期間屆滿但代理事務(wù)未能完成網(wǎng)

　　B被代理人喪失民事行為能力代理人

　　C因防疫需要被隔離觀察

　　D作為被代理人的法人進(jìn)入破產(chǎn)程序

　　【參考答案-】A

　　24關(guān)于建設(shè)用地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓的說法正確的是(

　　A建設(shè)用地使用權(quán)的轉(zhuǎn)讓，應(yīng)當(dāng)采取書面形式訂立合同

　　B使用期限應(yīng)當(dāng)與建設(shè)用地使期權(quán)的剩余期限一致

　　C應(yīng)當(dāng)向登記機(jī)構(gòu)申請新設(shè)登記

　　D附著于該土地上的建筑物，構(gòu)筑物及具附屬設(shè)施可以分別處分

　　【參考答案-】A

　　25下列客體中，受知識產(chǎn)權(quán)法律制度保護(hù)的是()

　　A產(chǎn)品

　　B存有軟件的光盤

　　C商譽(yù)

　　D商業(yè)秘密

　　【參考答案】D

　　26施工總承包合同中屬于施工企業(yè)義務(wù)的是()

　　A提供施工圖設(shè)計(jì)文件

　　B完成分包工程

　　C支付工程款

　　D對工程實(shí)施旁站，巡視和平行檢查

　　【參考答案】B

　　27下列財產(chǎn)中，可以抵押的是(

　　A土地所有權(quán)

　　B所有權(quán)有爭議的財產(chǎn)

　　C土地附著物

　　D擬建造的船舶

　　【參考答案】C

　　28關(guān)于工程重大安全事故罪的說法，正確的是()

　　A建筑工程五方責(zé)任單位是該罪的犯罪主體

　　B該罪的法定最高刑是死刑

　　C該罪對直接責(zé)任人員和其他責(zé)任人員進(jìn)行處罰

　　D該罪并處附加刑

　　【參考答案-】D

　　29關(guān)于建筑工程一切險附加的第三者責(zé)任險的說法，正確的是()

　　A保險人承擔(dān)保險責(zé)任的范圍包括保險期限屆滿后30日內(nèi)的損失

　　B產(chǎn)生損失的意外事故應(yīng)當(dāng)與所保工程直接相關(guān)

　　C人身傷亡、疾病或者財產(chǎn)損失的發(fā)生地僅限于施工場地內(nèi)

　　D投保人的人員傷亡或者財產(chǎn)損失均包括在承保范圍內(nèi)

　　【參考答案】B

　　30關(guān)于融資租賃合同當(dāng)事人義務(wù)的說法，正確的是(

　　A出租人向承租人履行變付標(biāo)的物的義務(wù)

　　B出賣人向水租人履行標(biāo)的物的瑕擔(dān)保義務(wù)

　　C出租人向承租人履行租賃物維修的義務(wù)

　　D承租人向出賣人履行付租金的義務(wù)

　　【參考答案】

　　31.關(guān)于投標(biāo)保證金的說法，正確的是(

　　A投標(biāo)保證金的數(shù)額上限為招標(biāo)項(xiàng)目估算價的5%

　　B投標(biāo)截止后投標(biāo)人撒銷投標(biāo)文件的，招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)退還投標(biāo)保證金

　　C.中標(biāo)人被取消其中標(biāo)資格的，招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)退還投標(biāo)保證金

　　D招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)在書面合同訂立后5日內(nèi)向中標(biāo)人和未中標(biāo)的投標(biāo)人退還投標(biāo)保證金及銀行同期存款利息

　　【參考答案-】D

　　32關(guān)于施工企業(yè)質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)的說法，正確的是(

　　A施工企業(yè)自行承擔(dān)原材料、設(shè)備的差價時，對其更換不必經(jīng)建設(shè)單位同意

　　B施工企業(yè)是建設(shè)工程質(zhì)量的唯一責(zé)任主體

　　C對施工質(zhì)量負(fù)責(zé)是施工企業(yè)法定的質(zhì)量責(zé)任

　　D建設(shè)工程實(shí)行總承包，總承包單位依法將建設(shè)工程分包的總承包單位與分包單位應(yīng)當(dāng)對全部建設(shè)工程質(zhì)量負(fù)責(zé)

　　【參考答案】C

　　33下列行為中，屬于人民法院行政訴訟受案范圍的是(

　　A行政機(jī)關(guān)為作出行政行為而實(shí)施的準(zhǔn)備論證、研究、層報、咨詢等過程性行為

　　B行政機(jī)關(guān)針對信訪事項(xiàng)作出的登記、受理、交辦轉(zhuǎn)送復(fù)查復(fù)核意見等行為

　　C行政機(jī)關(guān)作出的暫扣或者吊銷許可證和執(zhí)照責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)沒收違法所得、沒收非法財物、罰款、警告等行政處罰

　　D上級行政機(jī)關(guān)基于內(nèi)部層級監(jiān)督關(guān)系對下級行政機(jī)關(guān)作出的聽取報告、執(zhí)法檢查、督促履責(zé)等行為

　　【參考答案】C

　　34關(guān)于勞務(wù)派遣的說法，正確的是

　　A用工單位可以根據(jù)實(shí)際需要隨時調(diào)整派遣勞動者的數(shù)量

　　B被派遣勞動者在用工單位因工作遭受事故傷害的，用工單位應(yīng)當(dāng)申請工傷認(rèn)定，勞務(wù)派遣單位應(yīng)當(dāng)協(xié)助

　　C被派遣勞動者在無工作期間，勞務(wù)派遣單位應(yīng)當(dāng)按照所在地人民政府規(guī)定的最低工資標(biāo)準(zhǔn)，向其按月支付報酬

　　D勞務(wù)派遣單位被責(zé)關(guān)閉、撤銷，用工單位可以將被派遣勞動者退回勞務(wù)派遣單位的約定無效

　　【參考答案】C

　　35.根據(jù)《建筑工程施工發(fā)包與承包計(jì)價管理辦法》對實(shí)行工程量清單計(jì)價的建筑工程，鼓勵發(fā)承包雙方采用的計(jì)價方式是()

　　A總價方式

　　B定額方式

　　C成本加酬金方式

　　D單價方式

　　【參考答案-】D

　　36關(guān)于招標(biāo)公告的說法，正確的是()

　　A招標(biāo)人無論采用何種招標(biāo)方式，均應(yīng)當(dāng)發(fā)布招標(biāo)公告

　　B招標(biāo)公告應(yīng)當(dāng)載明的事項(xiàng)包括招標(biāo)人的名稱和地址

　　C依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目的招標(biāo)公告，可以在任一報刊、信息網(wǎng)絡(luò)或者其他媒介發(fā)布

　　D招標(biāo)公告無需載明招標(biāo)項(xiàng)目的性質(zhì)、實(shí)施地點(diǎn)和時間

　　【參考答案-】B

　　37關(guān)于無效合同的說法，正確的是()

　　A.一方以欺詐手段訂立的損害對方利益的合同無效

　　B違反部門規(guī)章的強(qiáng)制性規(guī)定的合同無效

　　C.無效的合同自被認(rèn)定無效之日起沒有法律約束力

　　D雙方惡意串通，損害第三人利益的合同無效

　　【參考答案】D

　　38根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》當(dāng)事人對工程款付款時間沒有約定或者約定不明的，視為應(yīng)付款時間的是()

　　A建設(shè)工程未交付，工程款也未結(jié)算的，為提交竣工結(jié)算文件之日

　　B建設(shè)工程未交付的，為提交竣工結(jié)算文件之日

　　C建設(shè)工程已經(jīng)實(shí)際交付的，為工程竣工驗(yàn)收合格之日

　　D建設(shè)工程已經(jīng)實(shí)際交付的，為當(dāng)事人起訴之日

　　【參考答案】B

　　39關(guān)于仲裁協(xié)議效力確認(rèn)的說法，正確的是()

　　A當(dāng)事人對仲裁協(xié)議效力有異議的，應(yīng)當(dāng)在仲裁裁決作出前提出

　　B.一方請求仲裁委員會作出決定，另一方請求人民法院作出裁定的，由仲裁委員會決定

　　C.當(dāng)事人向人民法院申請確認(rèn)仲裁協(xié)議效力的案件，只能由仲裁協(xié)議約定的仲裁機(jī)構(gòu)所在

　　地的中級人民法院管轄

　　D當(dāng)事人既可以請求仲裁委員會作出決定也可以請求人民法院裁定

　　【參考答案-】D

　　40用人單位與勞動者在用工前訂立勞動合同的勞動關(guān)系自起建立

　　A用工之日

　　試用期滿之日

　　C訂立勞動合同之日

　　D勞動者提供擔(dān)保之日

　　【參考答案】A

　　41.根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》，下列國有資金占控股或者主導(dǎo)地位的依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目中，可以邀請招標(biāo)的是()

　　A采用公開招標(biāo)方式的費(fèi)用高的項(xiàng)目

　　B受自然環(huán)境限制只有少量潛在投標(biāo)人可供選擇的項(xiàng)目

　　C住所地為項(xiàng)目所在地的合格投標(biāo)人僅有三家的項(xiàng)目

　　D某技術(shù)簡單的大型工程項(xiàng)目

　　【參考答案】B

　　42.下列施工管理文件簽章及修改的做法中，正確的是(

　　A分包單位簽署質(zhì)量合格的文件，應(yīng)當(dāng)由擔(dān)任總承包項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的注冊建造師簽章

　　B分包工程的施工管理文件應(yīng)當(dāng)由總承包單位的注冊建造師簽章

　　C注冊建造師已經(jīng)簽章的施工管理文件的修改由其本人直接進(jìn)行并自行負(fù)責(zé)

　　D修改注冊建造師已經(jīng)簽章的施工管理文件所在施工企業(yè)可以指定具有高級職稱的技術(shù)人員直接修改

　　【參考答案】A

　　43.根據(jù)《全國建筑市場各方主體不良行為記錄認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)》屬于施工企業(yè)承攬業(yè)務(wù)不良行為的是()

　　A未對涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊、試件以及有關(guān)材料取樣檢測的

　　B將承包的工程轉(zhuǎn)包的

　　C在施工中偷工減料的

　　D未取得安全生產(chǎn)許可證擅自進(jìn)行生產(chǎn)的

　　【參考答案-】B

　　44關(guān)于施工中節(jié)能措施的說法，正確的是(

　　A在施工組織設(shè)計(jì)中，合理安排施工順序、工作面

　　應(yīng)當(dāng)制定嚴(yán)格的施工能耗指標(biāo)

　　C優(yōu)先使用監(jiān)理單位推薦的節(jié)能、高效、環(huán)保的施工設(shè)備和機(jī)具

　　D施工現(xiàn)場統(tǒng)一設(shè)定生產(chǎn)、生活、辦公和施工設(shè)備的用電控制指標(biāo)

　　【參考答案-】A

　　45某建設(shè)項(xiàng)目于6月7日領(lǐng)取施工許可證，開工后因地震導(dǎo)致該工程在次年3月23日中止施工建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)向發(fā)證機(jī)關(guān)報告中止施工的最遲期限是次年()

　　A.3月28日

　　B4月7日

　　C.4月23日

　　D.6月23日

　　【參考答案】C

　　46下列安全生產(chǎn)責(zé)任中，屬于建設(shè)工程項(xiàng)目專職安全生產(chǎn)管理人員職責(zé)的是()

　　A.組織制定并實(shí)施本單位的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案

　　B保證本單位安全生產(chǎn)投入的有效實(shí)施

　　C現(xiàn)場監(jiān)督危險性較大工程安全專項(xiàng)施工方案實(shí)施情況

　　D督促、檢查本單位的安全生產(chǎn)工作，及時消除生產(chǎn)安全事故隱患

　　【參考答案-】C

　　47關(guān)于在城市市區(qū)噪聲敏感建筑物集中區(qū)域內(nèi)，禁止夜間進(jìn)行產(chǎn)生環(huán)境噪聲污染的建筑施工作業(yè)的說法，正確的是()

　　A噪聲敏感建筑物不包括機(jī)關(guān)和科研單位的辦公樓

　　B夜間施工作業(yè)必須征得附近居民同意

　　C搶修、搶險作業(yè)和因生產(chǎn)工藝上要求的可以無條件進(jìn)行夜間施工作業(yè)

　　D噪聲敏感建筑物集中區(qū)域包括醫(yī)療區(qū)和以居民住宅為主的區(qū)域

　　【參考答案】D

　　48招標(biāo)投標(biāo)過程中，屬于招標(biāo)人與投標(biāo)人串通投標(biāo)的是()

　　A招標(biāo)人在開標(biāo)前開啟投標(biāo)文件并將有關(guān)信息泄露給投標(biāo)人

　　B不同投標(biāo)人委托同一單位或者個人辦理投標(biāo)豐宜

　　C投標(biāo)人之間約定部分投標(biāo)人放棄投標(biāo)或者中標(biāo)

　　D屬于同一集團(tuán)、協(xié)會、商會等組織成員的投標(biāo)人按照該組織要求協(xié)同投標(biāo)

　　【參考答案】A

　　49關(guān)于人民調(diào)解的說法，正確的是

　　A經(jīng)人民調(diào)解委員會調(diào)解達(dá)成的調(diào)解協(xié)議，雙方當(dāng)事人可以共同向調(diào)解組織所在地基層人

　　民法院申請司法確認(rèn)

　　B經(jīng)人民調(diào)解委員會調(diào)解達(dá)成調(diào)解協(xié)議的，應(yīng)當(dāng)制作調(diào)解協(xié)議書

　　C經(jīng)人民調(diào)解委員會調(diào)解達(dá)成的調(diào)解協(xié)議，具有法律強(qiáng)制力

　　D.當(dāng)事人就調(diào)解協(xié)議的履行發(fā)生爭議的，一方當(dāng)事人可以向人民法院申請強(qiáng)制執(zhí)行

　　【參考答案】A

　　50關(guān)于建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證的說法，正確的是(

　　A建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)在項(xiàng)目開工前申請領(lǐng)取安全生產(chǎn)許可證

　　B安全生產(chǎn)許可證有效期屆滿后應(yīng)當(dāng)向原安全生產(chǎn)許可證頒發(fā)管理機(jī)關(guān)申請延期

　　C建筑施工企業(yè)撤銷的，其安全生產(chǎn)許可證應(yīng)當(dāng)注銷

　　D安全生產(chǎn)許可證遺失，向原安全生產(chǎn)許可證頒發(fā)管理機(jī)關(guān)報告后即可申請補(bǔ)辦

　　【參考答案】C

　　51某施工企業(yè)為趕工期，未對施工可能造成損害的毗鄰建筑物、構(gòu)筑物和地下管線等采取專項(xiàng)防護(hù)措施，行政主管部門責(zé)令其限期改正。該責(zé)令限期改正的行為屬于()

　　A.行政處罰

　　B行政裁決

　　C.行政強(qiáng)制執(zhí)行

　　D行政強(qiáng)制措施

　　【參考答案-】A

　　52李某被查處存在二級建造師職業(yè)資格“掛證行為2018年9月13日其注冊被撤銷

　　記入不良行為記錄并列入建筑市場主體“黑名單則李某可以再次申請二級建造師注冊的最早日期為()

　　A2019年9月13日

　　B2021年9月13日

　　C2020年9月13日

　　D.2022年9月13日

　　【參考答案】

　　53在承攬合同中，除當(dāng)事人另有約定的外，定作人未向承攬人支付報酬或者材料費(fèi)等價款的，承攬人對完成的工作成果享有的權(quán)利是()

　　A留置權(quán)

　　B抵押權(quán)

　　C所有權(quán)

　　D處分權(quán)

　　【參考答案】A

　　54關(guān)于建設(shè)工程返修的說法，正確的是()

　　A對施工中出現(xiàn)質(zhì)量問題的建設(shè)工程，無論是否屬于施工企業(yè)原因造成的，施工企業(yè)都應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修

　　B建設(shè)工程返修的標(biāo)的物僅是已完工工程

　　C對竣工驗(yàn)收不合格的建設(shè)工程，若非施工企業(yè)原因造成的質(zhì)量問題，施工企業(yè)不負(fù)責(zé)返修

　　D對竣工驗(yàn)收不合格的建設(shè)工程，若是施工企業(yè)原因造成的，由施工企業(yè)負(fù)責(zé)有償返修

　　【參考答案】A

　　55建筑節(jié)能分部工程驗(yàn)收的主持人應(yīng)當(dāng)是()

　　A施工企業(yè)項(xiàng)目經(jīng)理

　　B設(shè)計(jì)單位節(jié)能設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人

　　C專業(yè)監(jiān)理工程師

　　D總監(jiān)理工程師(建設(shè)單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人)

　　【參考答案】D

　　56關(guān)于施工中發(fā)現(xiàn)文物的說法，正確的是(

　　A在工程建設(shè)中發(fā)現(xiàn)文物，文物行政主管部接到報告后，如無特殊情況應(yīng)當(dāng)在24小時內(nèi)趕赴現(xiàn)場，井在7日內(nèi)提出處理意見

　　B在工程建設(shè)中發(fā)現(xiàn)的文物屬于國家所有，在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的文物屬于集體所有

　　C確因建設(shè)工期緊迫，對古文化遺址古墓葬急需進(jìn)行搶救發(fā)掘的，由縣級人民政府文物

　　行政主管部門組織發(fā)掘，并同時補(bǔ)辦審批手續(xù)

　　D進(jìn)行大型基本建設(shè)工程前，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)組織從事考古發(fā)掘的單位在工程范圍內(nèi)有可能埋藏文物的地方進(jìn)行考古調(diào)查、勘探

　　【參考答案-】A

　　57根據(jù)《工程建設(shè)國家標(biāo)準(zhǔn)管理辦法》不屬于工程建設(shè)國家標(biāo)準(zhǔn)制定階段的是(

　　A專家評審

　　B征求意見

　　C送審

　　D報批

　　【參考答案-】A

　　61關(guān)于中標(biāo)通知書的說法，正確的有()

　　A中標(biāo)通知書對招標(biāo)人和中標(biāo)人均具有法律效力

　　B中標(biāo)通知書只對招標(biāo)人具有法律效力

　　C.中標(biāo)通知書發(fā)出后，招標(biāo)人不得擅自改變中標(biāo)結(jié)果

　　D中標(biāo)通知書的法律性質(zhì)是承諾

　　E中標(biāo)通知書只對中標(biāo)人具有法律效力

　　【參考答案-】ACD

　　62關(guān)于承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任的說法，正確的有()

　　A構(gòu)筑物發(fā)生脫落造成他人損害的，所有人管理人或者使用人不論是否有過錯，均應(yīng)當(dāng)承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任

　　B建筑物倒塌造成他人損害的，由建筑工程五方責(zé)任主體承擔(dān)連帶責(zé)任

　　C從建筑物中拋擲物品造成他人損害，難以確定具體侵權(quán)人的除能夠證明自己不是侵權(quán)

　　人的情形外，由可能加害的建筑物使用人給予補(bǔ)償

　　D建筑物玻璃幕墻部分脫落造成他人損害的施工企業(yè)承擔(dān)賠償責(zé)任

　　E施工現(xiàn)場未采取場塵防治措施造成他人傷害的，由施工企業(yè)承擔(dān)賠償責(zé)任

　　參考答案】CE

　　63導(dǎo)致民事訴訟時效中止的事由有()。

　　A權(quán)利人向義務(wù)人提出履行請求

　　B繼承開始后未確定繼承人或者遺產(chǎn)管理人

　　C權(quán)利人被義務(wù)人或者其他人控制

　　D義務(wù)人同意履行義務(wù)

　　E不可抗力

　　【參考答案】bCE

　　64關(guān)于建設(shè)工程質(zhì)量保修制度的說法，正確的是(

　　A施工企業(yè)不履行保修義務(wù)或者拖延履行保修義務(wù)的，責(zé)令改正處5萬元以上30萬元以下的罰款

　　B由他人原因造成的缺陷，承包人負(fù)責(zé)組織維修并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用

　　C承包人維修并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用后，對工程的損失賠償責(zé)任即可免除

　　D缺陷責(zé)任期內(nèi)由承包人原因造成的缺陷，承包人應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)維修井承擔(dān)鑒定及維修費(fèi)用

　　E質(zhì)量保證金應(yīng)當(dāng)在缺陷責(zé)任期到期后，由承包人向發(fā)包人申請返還

　　【參考答案】DE

　　65張某擁有二級建造師執(zhí)業(yè)資格證書，下列情形中，屬于“掛證”的有()

　　A在某國家機(jī)關(guān)工作，注冊在甲施工企業(yè)

　　B由甲施工企業(yè)繳納社會保險，受聘并注冊在甲施工企業(yè)

　　C在乙施工企業(yè)工作，注冊在甲施工企業(yè)

　　D因事業(yè)單位改制保留了事業(yè)單位身份，社會保險由該事業(yè)單位繳納，受聘并注冊在該事業(yè)單位下屬的施工企業(yè)

　　E由乙施工企業(yè)繳納社會保險，受聘并注冊在甲施工企業(yè)

　　【參考答案】CE

　　66法的形式的含義包括(

　　A法律規(guī)范創(chuàng)制機(jī)關(guān)的職責(zé)

　　B法律規(guī)范的效力等級

　　C法律規(guī)范的內(nèi)在邏輯

　　D法律規(guī)范的地域效力

　　E法律規(guī)范的歷史沿革

　　【參考答案】BD

　　67招標(biāo)人以不合理的條件限制、排斥潛在投標(biāo)人或者投標(biāo)人的情形有()

　　A就同一招標(biāo)項(xiàng)目向潛在投標(biāo)人或者投標(biāo)人提供有差別的項(xiàng)目信息

　　B設(shè)定的資格、技術(shù)、商務(wù)條件與招標(biāo)項(xiàng)目的具體特點(diǎn)和實(shí)際需要不相適應(yīng)或者與合同履

　　行無關(guān)

　　C招標(biāo)文件中明確表示不接受聯(lián)合體投標(biāo)

　　D依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目以特定行政區(qū)域或者特定行業(yè)的業(yè)績獎項(xiàng)作為加

　　E限定或者指定特定的專利、商標(biāo)、品牌原產(chǎn)地或者供應(yīng)商

　　【參考答案-】ABDE

　　68關(guān)于留置的說法，正確的有()

　　A可以留置的財產(chǎn)僅限于合法占有的財產(chǎn)

　　B可以留置的財產(chǎn)包括不動產(chǎn)

　　C債權(quán)人實(shí)施留置后，債務(wù)人的債務(wù)承擔(dān)以留置財產(chǎn)的價值為限

　　D建設(shè)工程合同中不能實(shí)施留置

　　E留置權(quán)人負(fù)有妥善保管留置財產(chǎn)的義務(wù)

　　參考答案】ADE

　　69.用益物權(quán)的種類包括(

　　A土地承包經(jīng)營權(quán)

　　B留置權(quán)

　　C地役權(quán)

　　D建設(shè)用地使用權(quán)

　　E土地租賃權(quán)

　　【參考答案-】ACD

　　70.根據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》，建設(shè)單位的安全責(zé)任有()

　　A在拆除工程施工15日前，將拆除施工組織方案等資料報送有關(guān)部門備案

　　B確定建設(shè)工程安全作業(yè)環(huán)境及安全施工措施所需費(fèi)用

　　C.編制安全施工技術(shù)措施和施工現(xiàn)場臨時用電方案

　　D不得壓縮合同約定的工期

　　E統(tǒng)一協(xié)調(diào)總承包單位和分包單位的安全生產(chǎn)

　　【參考答案】AB

　　71關(guān)于借款合同的說法，正確的有()

　　A借款合同的標(biāo)的物是作為一般等價交換物的貨幣

　　B借款合同不得采用口頭形式

　　C自然人之間的借款合同對支付利息沒有約定的，應(yīng)當(dāng)按照全國銀行間同業(yè)拆借中心發(fā)布

　　的貸款市場報價利率執(zhí)行

　　D借款的利息不得預(yù)先在本金中扣除

　　E借款合同自貸款人提供借款時生效

　　【參考答案】AD

　　72關(guān)于勞務(wù)派遣協(xié)議的說法，正確的有()

　　A勞務(wù)派遣協(xié)議不得約定用工單位可以將被派遣勞動者冉派遣到其他用工單位

　　B勞務(wù)派遣單位應(yīng)當(dāng)將勞務(wù)派遣協(xié)議的內(nèi)容告知被派遣勞動者

　　C實(shí)施勞務(wù)派的，由用工單位和勞動者訂立勞務(wù)派遣協(xié)議

　　D被派遣勞動者享有與用工單位的勞動者同工同酬的權(quán)利勞務(wù)派遣協(xié)議另有約定的除外

　　E勞務(wù)派遣協(xié)議的法律性質(zhì)是勞動合同

　　【參考答案-】AB

　　73關(guān)于勞動爭議解決方式的說法，正確的有()

　　A勞動爭議發(fā)生后，當(dāng)事人可以向本單位勞動爭議調(diào)解委員會申請調(diào)解

　　B經(jīng)勞動爭議調(diào)解員會調(diào)解不成，當(dāng)事人一方要求仲裁的可以向勞動爭議仲裁委員會申請勞動仲裁

　　C.當(dāng)事人一方可不經(jīng)調(diào)解而直接向勞動爭議仲裁委員會申請勞動仲裁

　　D當(dāng)事人對勞動仲裁裁決不服的，可以向人民法院提起訴訟

　　E經(jīng)勞動爭議調(diào)解委員會調(diào)解達(dá)成協(xié)議，當(dāng)事人一方不履行的，對方當(dāng)事人可以向人民法院申請強(qiáng)制執(zhí)行

　　參考答案】aCD

　　74關(guān)于竣工日期的說法，正確的有(

　　A承包人已經(jīng)提交竣工驗(yàn)收報告，發(fā)包人及時驗(yàn)收的以承包人提交驗(yàn)收報告之日為竣工日期

　　B承包人已經(jīng)提交竣工驗(yàn)收報告，發(fā)包人拖延驗(yàn)收的以實(shí)際完工之日為竣工日期

　　C建設(shè)工程未經(jīng)竣工驗(yàn)收的，以發(fā)包人與承包人協(xié)商確定的使用日期為竣工日期

　　D建設(shè)工程經(jīng)竣工驗(yàn)收合格的，以竣工驗(yàn)收合格之日為竣工日期

　　E建設(shè)工程未經(jīng)設(shè)工驗(yàn)收，發(fā)包人擅自使用的以轉(zhuǎn)移占有建設(shè)工程之日為竣工日期

　　【參考答案-】DE

　　75關(guān)于施工中節(jié)材與材料資源利用的說法，正確的有(

　　A.根據(jù)施工進(jìn)度、庫存情況等合理安排材料的采購、進(jìn)場時間和批次減少庫存

　　B根據(jù)現(xiàn)場平面布置情況就近卸載，避免和減少二次搬運(yùn)

　　C優(yōu)化安裝工程的預(yù)留，預(yù)埋管線路徑等方案

　　D.應(yīng)當(dāng)就地取材，施工現(xiàn)場500km以內(nèi)生產(chǎn)的建筑材料用量占建筑材料總重量的70%以上

　　E圖紙會審時，應(yīng)當(dāng)審核節(jié)材與材料資源利用的相關(guān)內(nèi)容達(dá)到材料損耗率比定額損耗率降低20%

　　【參考答案】ABCD

　　76根據(jù)《建筑工程施工發(fā)包與承包違法行為認(rèn)定處管理辦法屬于違法分包行為的有

　　A施工總承包單位將鋼結(jié)構(gòu)工程的施工分包給其他具備相應(yīng)資質(zhì)的單位的

　　B專業(yè)分包單位將其承包的專業(yè)工程中勞務(wù)作業(yè)部分再分包的

　　C.專業(yè)作業(yè)承包人將其承包的勞務(wù)再分包的

　　承包單位將其承包的工程分包給個人的

　　E有資質(zhì)的施工企業(yè)相互借用資質(zhì)承攬工程的

　　【參考答案】D

　　77依法必須進(jìn)行招標(biāo)項(xiàng)目的中標(biāo)候選人公示應(yīng)當(dāng)載明的內(nèi)容有(

　　A中標(biāo)候選人排序，名稱投標(biāo)報價，質(zhì)量工期(交貨期以及評標(biāo)情況

　　B.中標(biāo)報選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的姓名及其相關(guān)證書名稱和編號

　　C.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件

　　D提出異議的渠道和方式

　　E中標(biāo)候選人的地址、聯(lián)系人及聯(lián)系方式

　　【參考答案】ABCD

　　78用人單位可以不提前通知，直接解除勞動合同的情形有(

　　A勞動者在試用期間被證明不符合錄用條件的

　　B勞動者被依法追究刑事責(zé)任的

　　C勞動者同時與其他用人單位建立勞動關(guān)系的

　　D勞動者不能勝任工作，經(jīng)過培訓(xùn)仍不能勝任工作的

　　E勞動者非因工負(fù)傷，在規(guī)定的醫(yī)療期滿后不能從事原工作的

　　【參考答案】AB

　　79根據(jù)《國務(wù)院辦公斤關(guān)于全面治理拖欠農(nóng)民工工資問題的意見關(guān)于工程建設(shè)領(lǐng)域農(nóng)民工工資支付的說法，正確的有(

　　A分包企業(yè)不得將農(nóng)民工工資委托施工總承包企業(yè)直接代發(fā)

　　B施工總承包企業(yè)未按合同約定及時撥付工程款致使分包企業(yè)拖農(nóng)民工工資的，由施工總承包企業(yè)先行墊付農(nóng)民工全部工資

　　C施工總承包企業(yè)對所承包工程項(xiàng)目的農(nóng)民工工資支付負(fù)總責(zé)，分包企業(yè)對所招用農(nóng)民工的工資支付負(fù)直接責(zé)任

　　D施工總承包企業(yè)將工程轉(zhuǎn)包致使拖欠農(nóng)民工資的由建設(shè)單位和施工總承包企業(yè)承擔(dān)連帶責(zé)任

　　E積極引入商業(yè)保險機(jī)制，保障農(nóng)民工工資支付

　　【參考答案-】CE

　　80.根據(jù)房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程竣工驗(yàn)收備案管理辦法》建設(shè)單位辦理工程竣工驗(yàn)收備案應(yīng)當(dāng)提交的文件包括(

　　A規(guī)劃、環(huán)保等部門出具的許可文件或者準(zhǔn)許使用文件

　　B建筑工程施工許可證

　　C.工程竣工驗(yàn)收報告

　　D施工企業(yè)簽的工程質(zhì)量保修書

　　E工程竣工驗(yàn)收備案表

　　【參考答案-】CDE

　　大立教育一直致力于幫助廣大二級建造師考生輕輕松松順利通過考試，如果你對自己的自制力和意志力沒有信心的話，也可以報名參加大立教育2021年二級建造師的輔導(dǎo)課程，有經(jīng)驗(yàn)豐富的業(yè)內(nèi)權(quán)威名師為你指明方向，掃除學(xué)習(xí)障礙，并且有全國考生和你一起學(xué)習(xí)，一起努力，一起為夢想全力以赴!>>點(diǎn)此咨詢詳情