2015年二級建造師《法律法規》考試真題

 

　　一、單項選擇題(共60題，每題1分。每題的備選項中，只有1個最符合題意)。

 

　　1.施工企業項目經理部經營活動的法律后果由( )。

　　A.項目經理承擔 B.企業法人承擔

　　C.企業法定代表人承擔 D.項目經理部與企業法人共同承擔

 

　　2.關于委托代理終止情形的說法，正確的是( )。

　　A.被代理人恢復了民事行為能力 B.被代理人取得了民事行為能力

　　C.指定單位取消指定 D.代理期間屆滿或者代理事務完成

 

　　3.甲房地產公司在A地塊開發住宅小區，為滿足該小區住戶觀景的需求，便與相鄰的乙工廠協商約定，甲公司支付乙工廠800萬元，乙工廠在20年內不在本廠區建設15米以上的建筑物，以免遮擋住戶觀景，合同簽訂生效后甲公司即支付了全部款項，后來，甲公司將A地塊的建設用地使用權轉讓給丙置業公司，關于A地塊權利的說法，正確的是( )。

　　A.甲公司對乙工廠的土地擁有地役權 B.甲公司對乙工廠的土地擁有擔保物權

　　C.甲公司給定的權利自合同公正后獲得 D.甲公司轉讓A地塊后，丙公司不享有該項權利

 

　　4.關于不動產物權設立的說法，正確的是( )。

　　A.不動產物權的設立應依法登記

　　B.不動產物權的設立屬自愿登記

　　C.不動產物權的設立自合同成立之日時生效

　　D.不動產登記由合同簽訂地登記機構辦理

 

　　5.下列事項中，屬于專利權保護對象的是( )。

　　A.施工企業的名稱或標志 B.施工企業編制的投標文件

　　C.施工企業編制的施工方案 D.施工企業發明的新技術

 

　　6.關于擔保的說法，正確的是( )。

　　A.擔保是用益物權的一種 B.擔保的目的是保障特定債權實現

　　C.擔保合同是主合同 D.反但保不適用《擔保法》的規定

 

　　7.某開發商以A地塊的建設用地使用權作為向銀行貸款的擔保，確保近期還款，此擔保方式屬于( )。

　　A.保證 B.質押 C.抵押 D.留置

 

　　8.關于建筑市場誠信行為的公布內容和范圍，下列說法中，正確的是( )。

　　A.標投標違法行為記錄公告涉及商業秘密的一律不得公開

　　B.招標投標違法行為記錄公告涉及個人隱私的一律不得公開

　　C.招標投標違法行為記錄公告涉及公共利益的一律不得公開

　　D.招標投標違法行為記錄公告涉及國家秘密的一律不得公開

 

　　9.根據《建設工程安全生產管理條例》，施工單位的相關人員未經安全教育培訓或考核不合格即從事相關工作的，應責令限改正，逾期未改正的，責令停業整頓，下列人員中，屬于“相關人員”范圍的是( )。

　　A.安全員 B.資料員 C.材料員 D.標準員

 

　　10.關于工程項目配套建設的環境保護設施竣工驗收，下列說法中，正確的是( )。

　　A.分期建設分期投入生產的建設項目，其相應的環境保護設施應當分期驗收

　　B.需進行試生產的建設項目，環境保護設施應當自建設項目投入試生產日起1個月內申請驗收

　　C.建設行政主管部門收到驗收申請之日起15日內，完成驗收

　　D.環境保護設施驗收不合格，主體工程正式投入生產的，由建設行政主管部門責令停止生產

 

　　11.根據《大氣污染防治法》，施工企業在城市市區內進行建設施工，未采取有效揚塵防治措施，致使大氣環境受到污染。關于其應受“處罰”的說法，正確的是( )。

　　A.由縣級以上地方人民政府建設行政主管部門決定處罰

　　B.由縣級以上地方人民政府環境保護行政主管部門決定處罰

　　C.由縣級以上地方人民政府環境保護行政主管部門決定限期改正，處以罰款

　　D.由縣級以上地方人民政府建設行政主管部門和環境保護行政主管部門共同決定停工整頓，處以罰款

 

　　12.依法應當招標的項目，在下列情形中，可以不進行施工招標的情形是( )。

　　A.技術復雜，有特殊要求的

　　B.已通過招標方式選定的特許經營項目投資人依法能夠自行建設、生產或者提供的

　　C.采購人自行建設、生產或者提供更為節省成本的

　　D.需要向原中標人采購工程、貨物或者服務，否則所需要費用將大幅增加

 

　　13.租賃合同的出租人出賣租憑房屋前通知了承租人，此時承租人享有的權利是( )。

　　A.優先購買權 B.留置權 C.抗辯權 D.優先受償權

 

　　14.“綠色施工”是指工程建設中，在保證質量、安全等基本要求和技術進步，最大限度的節約資源與減少對環境實現“四節一環保”，其中“四節”是指( )。

　　A.節電、節能、節水、節材 B.節能、節地、節水、節材

　　C.節能、節水、節油、節材 D.節能、節電

 

　　15.根據《注冊建造師繼續教育管理暫行辦法》，注冊建造師繼續教育不合格的，應給予的處理是( )。

　　A.撤銷注冊 B.處1萬元以上罰款

　　C.三年內不得再次申請注冊 D.不予注冊

 

　　16.根據《注冊建造師執業管理辦法(試行)》，注冊建造師可擔任兩個項目的負責人的情形是( )。

　　A.兩個項目的發包人是同一單位

　　B.因發包人原因導致停工超過3個月

　　C.合同約定的工程驗收合格，正在辦理工程結算

　　D.建造師同時具有兩個專業的執業資格

 

　　17.關于承攬合同解除的說法，正確的是( )。

　　A.承攬人未經定作人同意交其承攬的主要工作交由第三人完成的，定作人可以解除合同

　　B.除非合同當事人雙方書面的約定，定作人和承攬人均不得隨時解除承攬合同

　　C.承攬人發現定作人提供的材料不符合給定的，有權以書面通知的方式，單方面解除承攬合同

　　D.承攬人可以隨時解除承攬合同，造成定作人員損失的，應當賠償

 

　　18.根據《節約能源法》，違反建筑節能標準的，有建設主管部門責令改正，處10萬元以上50萬元以下罰款的參建單位是( )。

　　A.建設、施工、監理 B.設計、施工、監理

　　C.建設、設計、施工 D.建設、設計、監理

 

　　19.某工程施工合同因被拖欠工程款發生糾紛，施工方訴訟法院，后本案經調解達成協議，并制作了調解書。關于本案中調解的說法，正確的是( )。

　　A.法院調解應由審判員一人主持 B.調解書經雙方當事人簽收即發生法律效力

　　C.法院調解必須邀請有關單位和個人協助 D.調解書與判決書的效力不同

 

　　20.下列試塊、試件和材料中，必須實施見證取樣和送檢的是( )。

　　A.屋面、廁浴間使用的防水材料 B.非承重結構的鋼筋及連接接頭試件

　　C.用于防水層上保護層的商品混凝土 D.抹灰砂漿中使用的摻加劑

 

　　21.某市質量監督站一科長李某因涉嫌制假被公安機關拘留、處以5000元罰款，沒收其全部違法所得財產。市質量監督站知道此事后將李某開除，李某不服公安機關和質量監督站的做法，就以下事項提出行政復議，其中超出行政復議范圍的事項是( )。

　　A.被拘留 B.被罰款5000元

　　C.被質量監督站開除 D.被沒收違法所得

 

　　22.關于履約保證金的說法，正確的是( )。

　　A.中標人必須繳納履約保證金

　　B.履約保證金不得超過中標合同金額的20%

　　C.履約保證金是投標保證金的另一種表達

　　D.中標人違反招標文件的要求拒絕提交履約保證金的，視為放棄中標項目

 

　　23.根據《建設工程安全生產管理條例》，施工起重機械和整體提升腳手架、模板等自升式架設施安裝完畢后，應當由( )，并出具合格證明。

　　A.安裝單位質檢合格 B.建設單位檢查驗收

　　C.建設行政主管部門檢查驗收 D.監理單位檢查驗收

 

　　24.根據《建筑業企業資質管理規定》，施工企業隱瞞相關情況或提供虛假材料申請建筑業企業資質的，不予受理并給予警告，申請人在( )內不得再次申請。

　　A.4年 B.3年 C.2年 D.1年

 

　　25.某工程竣工驗收時發現隱蔽工程檢查質量不合格，經查，是由于設計缺陷造成的。下列說法中，正確的是( )

　　A.承包人應負責返修，費用由發包人先行承擔

　　B.設計人應負責返修，費用由設計方先行承擔

　　C.承包人應負責返修，費用由承包人先行承擔

　　D.由設計缺陷造成質量不合格的，承包人不負責返修

 

　　26.下列評標委員會成員的行為，合法的是( )。

　　A.向招標人征詢確定中標人的意向 B.對投標提出否決意見

　　C.接受投標人主動提出的澄清 D.接受個人所提出的傾向意見

 

　　27.關于投標的說法，正確的是( )。

　　A.投標文件未經投標單位蓋章和單位負責人簽字的，招標人應當拒收

　　B.投標文件未按照招標文件要求嚴密的，招標人應當拒收

　　C.投標人逾期送達投標文件的，應當向招標人作出合理說明

　　D.聯合體投標的，可以在評標委員會提出書面評標報告前更換成員

 

　　28.根據《勞動合同法》，用人單位違反相關規定不與勞動者訂立無固定期限勞動合同的，自應當訂立無固定期限勞動合同之日起勞動者按時支付( )的工資。

　　A.4倍 B.3倍 C.2倍 D.1倍

 

　　29.關于招標方式的說法，正確的是( )。

　　A.公開招標是招標人以招標公告的方式邀請特定的法人或者其他組織投標

　　B.邀請招標是指招標人以投標邀請書的方式要求五個以上待定的法人或者其他組織投標

　　C.省級人民政府確定的地方重點項目不適宜公開招標的，經省級人民政府批準可以進行邀請招標的

　　D.國有資金占控股或者主導地位的依法必須進行招標的項目一律公開招標

 

　　30.根據《文物保護法》，下列對違法行為處理方法中，正確的是( )。

　　A.擅自遷移、拆除不可移動文物的，處以罰款

　　B.擅自在文物保護范圍內建設工程的，吊銷資質證書

　　C.刻劃、涂污文物沒不嚴重的，由公安機關或文物所有單位處理罰款

　　D.刻劃、涂污文物沒不嚴重的，有公安機關或文物所在單位給予警告，可以并處罰

 

　　31.關于施工企業違法行為應承擔法律責任的說法，正確的是( )。

　　A.超越本單位資質等級承攬工程的，責令停止違法行為并降低資質等級

　　B.將承包的工程轉包的，責令改正并沒收違法所得

　　C.未取得資質證書承攬工程的，予以取締，并處以罰款，有違法所得的，予以沒收

　　D.允許他人以本企業名義承攬工程的，沒收違法所得并處以罰款和吊銷資質證書

 

　　32.某開發商在一大型商場項目的開發建設中，違反國家規定，擅自降低工程質量標準，因而造成重大安全事故。該事故責任主體應該承擔的刑事責任是( )。

　　A.重大責任事故罪 B.重大勞動安全事故

　　C.串通投票罪 D.工程重大安全事故罪

 

　　33.根據《安全生產法》，生產經營單位發生生產安全事故造成人員傷亡等損失，應當依法承擔賠償責任，拒不承擔的，由( )依法強制執行。

　　A.人民法院 B.人民政府

　　C.建設行政主管部門 D.安全生產監督管理部門

 

　　34.關于合同示范文本的說法，正確的是( )。

　　A.示范文本能夠使合同的簽訂規范和條款完備

　　B.示范文本為強制使用的合同文本

　　C.采用示范文本是合同成立的前提

　　D.采用示范文本是合同生效的前提

 

　　35.甲裝飾公司拖欠某勞務公司10萬元工程款，勞務公司多次索要無果，當決定上訴時發現，甲裝飾公司已經分立為乙裝飾公司和丙運輸公司，而乙、丙兩個公司對10萬元工程欠款的償還事宜未做明確約定，勞務公司便以乙裝飾公司為被告訴至法院，法院受理后通知丙公司應訴。此時，丙公司作為當事人屬于( )。

　　A.共同訴訟人 B.原告

　　C.有獨立請求權的第三人 D.無獨立請求權的第三人

 

　　36.根據《勞動合同法》，勞務派遣單位應當與被派遣勞動者訂立( )以上的固定期限勞動合同

　　A.5年 B.3年 C.2年 D.1年

 

　　37.某工程竣工驗收時發現隱蔽工程檢查質量不合格，經查，是由于設計缺陷造成的。下列說法中，正確的是( )。

　　A.設計人應負責返修，費用由設計方先行承擔

　　B.承包人應負責返修，費用由承包方先行承擔

　　C.承包人應負責返修，費用由發包方先行承擔

　　D.由設計缺陷造成質量不合格的，承包人不負責返修

 

　　38.根據《建筑施工場界環境噪聲排放標準》(GB12523～2011).建筑施工場界環境夜間噪聲的夜間是指( )期間。

　　A.21點至次日6點 B.22點至次日8點

　　C.21點至次日8點 D.22點至次日6點

 

　　39.下列合同各項內容中，不屬于合同主要條款的是( )。

　　A.價款或者報酬 B.保險條款

　　C.履行期限、地點、和方式 D.當事人的名稱

 

　　40.某建設工程項目中，甲公司中標后將其轉包給不具有相應資質的乙公司，乙公司施工工程不符合規定質量標準，給建設單位造成損失，下列說法中，正確的是( )。

　　A.建設單位與甲公司有直接合同關系，應由甲公司承擔賠償責任

　　B.甲、乙承擔連帶賠償責任

　　C.實際施工并造成損失的是乙公司，應由乙公司承擔賠償責任

　　D.因建設單位管理不到位，應由建設單位承擔部分損失

 

　　41.下列情形中，投標人中標有效的是( )。

　　A.投標人給予招標人金錢獲取中標

　　B.投標人在投標書中表面給予招標人折扣獲取中標

　　C.投標人在賬外給予招標人回扣獲取中標

　　D.投標人在賬外給予評標委員會財物獲取中標

 

　　42.某施工合同糾紛案經仲裁裁決，將已經竣工工程的部分樓層折價給施工單位抵償工程欠款，但建設單位拒絕履行裁決。因此，施工單位決定申請執行仲裁裁決。關于申請執行總裁裁決的說法中，正確的是( )。

　　A.施工單位申請執行的期間為1年

　　B.申請執行本案的仲裁裁決，由施工單位所在地的中級人民法院管轄

　　C.申請執行本案的仲裁裁決，由本案工程合同簽訂地的中級人民法院管轄

　　D.施工單位有權向人民法院申請執行

 

　　43.某施工企業與材料供應商訂立的合同中約定了違約金5萬元，同時約定由施工企業支付供應商定金4萬元。后來供應商未能交貨，施工企業為最大限度圍護自身利益，可以要求供應商支付( )萬元。

　　A.13 B.9 C.8 D.5

 

　　44.根據《建筑法》及相關法規，建設單位應當辦理施工許可證是工程是( )。

　　A.國務院批準開工報告的工程 B.城鎮市政基礎設施工程

　　C.建筑面積200m²以上的工程 D.工程投資額在20萬元以上的工程

 

　　45.根據《最高人民法院關于審理建設工程合同糾紛案件適用法律問題的解釋》，謝列情形中，造成建設工程質量缺陷，發包人應當承擔過錯責任的是( )。

　　A.未申領施工許可證 B.延遲提供設計文件

　　C.拖欠工程款 D.直接指定分包人分包專業工程

 

　　46.根據《建設工程質量管理條例》，在工程建設過程中，對違反國家規定，降低工程質量標準，造成重大安全事故，構成犯罪的，應對( )依法追究刑事責任。

　　A.法定代表人 B.經營負責人

　　C.直接責任人 D.項目負責人

 

　　47.根據《民事訴訟法》，下列證據中，屬于書證的是( )。

　　A.錄音錄像材料 B.建筑材料樣品

　　C.工程質量鑒定報告 D.施工合同

 

　　48.關于工程監理單位的相關質量責任和義務，下列說法正確的是( )。

　　A.監理單位僅對施工質量承擔責任

　　B.監理單位在接受監理委托后，因利害關系需回避的，可以轉讓監理業務

　　C.工程監理實行總監理工程師負責制

　　D.監理單位將不合格的建筑材料按照合格簽字，造成損失的，承擔全部責任

 

　　49.以守法為基礎，根據違法違規行為的行政處罰記錄，對市場主體進行誠信評價的是( )。

　　A.行業協會的綜合信用評價 B.行業協會協助政府部門的綜合信用評價

　　C.政府對市場主體的守法誠信評價 D.社會中介信用機構的綜合信用評價

 

　　50.下列安全生產責任中，屬于施工單位安全生產管理機構專職安全生產管理人員責任的是( )。

　　A.落實制定安全生產規章制度和操作規程

　　B.確保安全生產費用的有效使用

　　C.檢查危險性較大工程安全專項施工方案的落實情況

　　D.組織制定安全施工措施

 

　　51.貨運合同的托運人未按照約定包裝貨物，承運人可以( )。

　　A.留置貨物 B.要求賠償 C.解除合同 D.拒絕運輸

 

　　52.下列行為中，屬于工程安全不良行為的是( )。

　　A.在施工中偷工減料的，使用不合格建筑材料、建筑構配件和設備的

　　B.未對因工程施工可能造成損害的毗鄰建筑物、構筑物和地下管線等采取防護措施的

　　C.不按照工程設計圖紙或施工技術標準施工的

　　D.未對建筑材料、建筑構配件、設備、商品混凝土進行檢測的

 

　　53.某施工企業的下列工作安排，違反《勞動法》中關于女職工特殊保護規定( )。

　　A.安排正在哺乳未滿1周歲嬰兒的女工李某從事資料整理工作

　　B.安排懷孕6個月的女工錢某從事夜班工作

　　C.安排懷孕期間女工趙某從事第3級體力勞動強度的勞動

　　D.批準女工王某只能休產假120天

 

　　54.關于招標程序和要求的說法，正確的是( )。

　　A.依法必須進行招標的項目，招標人必須委托有資質的招標代理機構辦理招標事宜

　　B.招標項目按照國家有關規定需要履行項目審批手續的，應當先履行審批手續，獲得批準

　　C.招標文件可以不包括擬簽訂合同的主要條款

　　D.招標人對已發出的招標文件進行必要的澄清或修改的應當重新招標

 

　　55.關于民事訴訟審判程序的說法，正確的是( )。

　　A.一審程序包括普通程序和特殊程序 B.必須以書面形式起訴

　　C.原告必須與案件有直接利害關系 D.提交起訴狀的同事提交全部證據

 

　　56.某買賣合同約定甲向乙供貨，并約定甲向承運人再交付貨物即視為家完成交付，在貨物交付運輸期間，乙將該貨物轉賣給丁并通知丙向丁交費，但乙和丁對于貨物毀損、滅失的風險沒有約定。關于本案例中貨物毀損、滅失風險承擔的說法，正確的是( )。

　　A.乙與丁的買賣合同成立時，貨物毀損、滅失的風險由丁承擔

　　B.甲向丙交付貨物后，貨物毀損、滅失的風險由丙承擔

　　C.甲與乙的買賣合同成立，貨物毀損、滅失的風險即由乙承擔

　　D.丙向丁交付貨物后，貨物損毀、滅失的風險由乙承擔

 

　　57.建設工程未經竣工驗收，發包人擅自使用的，該工程竣工日期應為( )。

　　A.提交驗收報告之日 B.建設工程完工之日

　　C.轉移占有建設工程之日 D.竣工驗收合格之日

 

　　58.根據《消防法》和《食品安全法》，關于施工現場違法行為應承擔法律責任的說法，正確的是( )。

　　A.埋壓、圈占、遮擋消火栓或者占用防火間距的，處以罰款

　　B.進貨時未查驗許可證和相關證明文件的，給予警告并處以罰款

　　C.未按規定要求貯存、銷售食品或者清理庫存食品的，罰款并責令停產停業

　　D.故意破壞或者偽造火災現場尚不構成犯罪的，拘留并可處以罰款

 

　　59.根據《工商保險條例》，職工因工作遭受事故傷害或者患職業病，需要暫停工作接受工傷醫療的，停工留薪期一般不超過( )個月。

　　A.12 B.10 C.8 D.6

 

　　60.下列仲裁協議中，有效的仲裁協議是( )。

　　A.本合同履行過程中，凡因本合同引起的任何爭議，均提請仲裁委員會仲裁

　　B.本合同履行過程中，凡因本合同引起的任何爭議，可申請仲裁或提起訴訟

　　C.本合同履行過程中，凡因本合同引起的任何爭議，均提請北京仲裁委員會仲裁

　　D.本合同履行過程中，凡因本合同引起的任何爭議，應先申請仲裁后提起訴訟

 

　　二、多項選擇題(共20題，每題2分。每題的備選項中，有2個或2個以上符合題意，至少有1個錯項。錯選，本題不得分;少選，所選的每個選項得0.5分)。

 

　　61.下列行為中，屬于招標人違法行為的有( )。

　　A.招標人與投標人就投標方案進行談判的

　　B.招標人發出中標通知書后無正當理由改變中標結果的

　　C.招標人按規定的時間和程序對已發出的招標文件進行修改

　　D.招標人在合同建立時向中標人提出附加條件

　　E.招標人按規定的時間和程序對已發出的資格預審文件進行修改

 

　　62.根據《合同法》應當采用書面形式的合同有( )。

　　A.建設工程勘察合同 B.委托合同

　　C.建設工程施工合同 D.承攬合同

　　E.建設工程設計合同

 

　　63.根據《合同法》，違約方承擔賠償損失的構成要件包括( )。

　　A.具有違約行為

　　B.具有懲罰目的

　　C.造成損失后果

　　D.違約方有過錯，或雖無過錯，但法律規定應當賠償

　　E.違約行為與損失后果之間具有因果關系

 

　　64.根據《合同法》，合同權利義務終止的情形有( )。

　　A.債務人依法將標的物抵押 B.合同解除

　　C.債務相互抵消 D.債權人依法將標的物提存

　　E.債權人免除債務

 

　　65.根據《建設工程質量管理條例》，建設工程竣工驗收應當具備的條件有( )。

　　A.完成建設工程設計的各項內容

　　B.有完整的技術檔案和施工管理資料

　　C.有工程使用的主要建筑材料，建筑構配件和設備的進場試驗報告

　　D.有監理單位和施工單位共同簽署的質量合格文件

　　E.有建設單位簽署的工程保修書

 

　　66.關于無效合同的說法，正確的有( )。

　　A.無效合同不具有違法性

　　B.無效合同具有違法性

　　C.無效合同部分無效會影響其他部分的效力

　　D.無效合同自訂立之時就不具有法律效力

　　E.無效合同可能會損害社會公共利益

 

　　67.依法必須進行施工招標的工程建設項目，可以采用邀請招標的情形有( )。

　　A.項目受自然地域環境限制，只有少數潛在投標人可供選擇

　　B.施工主要技術采用不可替代的專利或者專有技術

　　C.采用公開招標方式的費用占項目合同金額的比例過大

　　D.涉及國家安全，國家秘密或者搶險救災，事宜招標但不宜公開招標

　　E.在建工程追加附屬小型工程或者主體加層工作

 

　　68.關于投標人的說法，正確的有( )。

　　A.投標人發生合并、分離、破產等重大變化的，其投標無數

　　B.投標人參加依法必須進行招標的項目投標，不受地區或者部門的限制

　　C.存在控股關系的不同單位不得參加同一招標項目的投標

　　D.單位負責人為同一人的不同單位參加同一標段投標的，相關投標無效

　　E.兩個以上法人或者其他組織可以組成一個聯合體投標

 

　　69.根據《勞動合同法》，用人單位可以與勞動者解除勞動合同的情形有( )。

　　A.勞動者被依法追究刑事責任 B.勞動者嚴重違反用人單位的規章制度

　　C.在規定的醫療期內職工患病 D.女職工在哺乳期內

　　E.勞動者在試用期內被證明不符合錄用條件

 

　　70.無獨立請求權的第三人，其訴訟權利包括( )。

　　A.申請提起訴訟 B.申請參加訴訟

　　C.提起反訴 D.由法院通知參加訴訟

　　E.申請提起公益訴訟

 

　　71.在建設工程招投標活動中，關于聯合體投標的說法，正確的有( )。

　　A.聯合體各方在同一招標項目中，既可以聯合體名義招標，又可以自己名義招標

　　B.兩個以上的個人可以組成聯合體

　　C.招標人可以強制投標人組成聯合體

　　D.在資格預審前，聯合體可以增加成員

　　E.聯合體各方就中標項目承擔連帶責任

 

　　72.下列建設工程安全生產責任中，屬于工程監理單位安全職責的有( )。

　　A.審查安全技術措施或專項施工方案 B.編制安全技術措施或專項施工方案

　　C.對施工現場的安全生產負總則 D.對施工安全事故隱患提出整改要求

　　E.出現安全事故，負責成立事故調查組

 

　　73.根據《合同法》，免除施工單位違約責任的情形有( )。

　　A.施工單位因安全事故隱患，被監理工程師責令暫停施工，致使工期延誤

　　B.因拖欠農民工工資，部分農民工停工抗議，致使工期延誤

　　C.地震導致已完工程被爆破拆除重建，造成建設單位費用增加

　　D.由于戰爭，施工耽誤暫停施工，致使工期延誤

　　E.因遲延履行而遭遇洪水，導致工期延誤

 

　　74.根據《勞動合同法》，勞務派遣用工崗位具有( )。

　　A.替代性 B.鋪助性 C.臨時性

　　D.長期性 E.關鍵性

 

　　75.某工程項目未經竣工驗收，發包人擅自后樓板出現裂痕，經鑒定是由于承包人偷工減料造成的，關于此項目質量責任的說法，正確的有( )。

　　A.未經竣工驗收使用此工程，由發包人承擔責任

　　B.承包人在建設工程設計文件規定的合理使用年限內對主體結構承擔民事責任

　　C.承包人應當負責返修，費用由發包人承擔

　　D.造成發包人損失的，承包人不承擔責任

　　E.承包人應當負責返修，費用由承包人承擔

 

　　76.下列各項權利中，屬于施工作業人員安全生產權利的是( )。

　　A.檢舉權 B.控告權

　　C.批評權 D.接受安全教育培訓的權利

　　E.危險報告全

 

　　77.根據《生產安全事故報告調查處理條例》，事故的等級劃分報考( )。

　　A.一般事故 B.較大事故 C.嚴重事故

　　D.重大事故 E.特別重大事故

 

　　78.招標人在發出中標通知書前，由評標委員會對中標候選人進行再次審查確認的情況有( )。

　　A.中標候選人財務狀況發生較大變化，可能影響其履約能力

　　B.中標候選人未繳納履約保證金

　　C.中標候選人放棄中標

　　D.中標候選人存在違法行為，可能影響其履約能力

　　E.中標候選人經營發生較大變化，可能影響其履約能力

 

　　79.根據《勞動合同法》，下列合同中，屬于無效合同的有( )。

　　A.違反法律、行政法規強制性規定的勞動合同

　　B.由用人單位提供的格式勞動合同

　　C.用人單位免除自己法定責任、排除勞動者權利的勞動合同

　　D.與用人單位代理人簽訂的勞動合同

　　E.未明確規定合同期限的勞動合同

 

　　80.下列關于分包的說法中，正確的有( )。

　　A.招標人可以直接指定分包人

　　B.經招標人同意，中標人將中標項目的非關鍵性工作分包給他人完成

　　C.中標人和招標人可以在合同中約定將中標項目的部分非主體工作分包給他人完成

　　D.中標人為節約成本可以自行決定將中標項目的部分非關鍵性工作分包給他人完成

　　E.經招標人同意，接受分包的人可將項目再次分包他人